Orzeczenia i interpretacje

…746 k.c. (prawo wypowiedzenia) ani art. 750 k.c. w zw. z art. 486 § 2 k.c. (zwłoka wierzyciela) — przepisy te mają pełne zastosowanie do oceny roszczeń dochodzonych w niniejszej sprawie. Zgodnie z art. 735 § 1 k.c. jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez…

…skutków prawnych obciążających wierzyciela (np. art. 486 § 2 k.c. ). Do podobnych wniosków doszły: Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. I AGa 102/18, Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. V ACa 861/17, Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 czerwca…

…mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela, o której mowa w art. 486 § 2 k.c. , zgodnie z którym wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza…

…Wskazując na treść art. 486 §2 k.c. Sąd Rejonowy wskazał, że powód wykazał, iż wyrażał gotowość do świadczenia usług. Powód stawił się w siedzibie pozwanej spółki w dniu 21 grudnia 2018 r. celem świadczenia usług (pozwany nie kwestionował tej okoliczności), jednakże nie został do ich wykonywania dopuszczony.

…obowiązku inwestora i stanowi zwłokę wierzyciela ( art. 486 § 2 k.c. ), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Nie był także zasadny zarzut naruszenia prawa materialnego – art. 484 § 2 k.c. , przy czym w tym miejscu reguły…

Sygn. akt I ACa 1122/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2025 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Krzysztof Górski Protokolant: sekretarz sądowy Jagoda Grzesiuk po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2025 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z…

Sygn. akt I ACa 1022/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szczecin, 27 lutego 2025 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Krzysztof Górski Protokolant: Sekretarz sądowy Magdalena Wróblewska po rozpoznaniu 27 lutego 2025 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy…

…Takie zachowanie zamawiającego stanowi zwłokę wierzyciela ( art. 486 § 2 kc ), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Wierzycielski charakter powinności odebrania dzieła decyduje o tym, że to chwila oddania, a nie odebrania…

…W ocenie sądu orzekającego w sprawie niniejszej powódka w tym zakresie pozostawała w zwłoce, o której mowa w art. 486 k.c. , zgodnie z którym wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie…

Sygn. akt XXV C 764/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tomasz Gal Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Nawrocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2023 roku w Warszawie…

…Jeśli w takiej sytuacji nastąpi odmowa odebrania to zleceniodawca popadnie w zwłokę wierzyciela ( art. 486 k.c. ). Jedynie więc gdy odmowa odebrania przedmiotu nastąpi z przyczyn uzasadnionych w świetle treści stosunku prawnego między stronami, moment zaoferowania przez dłużnika wydania świadczenia nie będzie mógł być…

…podstawę prawną takiego zezwolenia stanowiły art. 486 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego , według których w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, gdzie wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź…

…dłużnika ( art. 476 ), jak i przy zwłoce wierzyciela ( art. 486 § 2 ). Warto jednak przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2000 r., (sygn. II CKN 644/98, LEX nr 51053) zgodnie z którym pozwany nie może bronić się zarzutem opartym na przesłankach uzasadniających zastosowanie art. 357¹ k.c. Samo zgłoszenie…

…Jeśli w takiej sytuacji inwestor odmówi odebrania to popadnie w zwłokę wierzyciela ( art. 486 k.c. ). Jedynie więc gdy odmowa odebrania przedmiotu nastąpi z przyczyn uzasadnionych w świetle treści stosunku prawnego między stronami, moment zaoferowania przez dłużnika wydania świadczenia nie będzie mógł być uznany za…

…k.c. i art. 225 k.c. , art. 675 § 1 k.c. , art. 677 k.c. i art. 486 § 2 k.c. , gdyż powód odmówił przyjęcia lokalu od pozwanych i piętrzył trudności w jego odebraniu (żądania kolejnych poprawek), choć mógł odebrać lokal jeszcze przed nadejściem 2017 roku, a zgodnie z umową było 7 dni na zdanie lokalu; powód od czasu…