Orzeczenia i interpretacje

Sygn. akt I C 206/26 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2026 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Lidia Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2026 r. w H. na rozprawie sprawy z powództwa…

…Zgodnie z art. 644 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone , zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Z kolei w myśl art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w…

…Na uwadze należy mieć także przepis art. 644 kc , zgodnie z treścią którego dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

…Możliwość odstąpienia od umowy o dzieło przez zamawiającego przewidują przepisy art. 636 § 1 kc oraz art. 644 kc. Po myśli pierwszego z nich jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni…

…7 dni na mocy art. 656 k.c. w zw. z art. 658 k.c. w zw. z art. 644 k.c. oraz § 6 ust. 2 lit. b umowy z dnia 11 maja 2020 roku i wezwała pozwanego do zapłaty kary umownej w kwocie 25.000 zł obliczonej na podstawie § 5 ust. 7 i § 6 ust. 1 – w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

…Przepisy zawarte w art. 636 § 1 kc oraz art. 644 kc dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy o dzieło przez zamawiającego. Po myśli przepisu art. 636 § 1 kc jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w…

…włączenie kwalifikacji do ZSK, powołując się na art. 644 k.c. oraz wskazując, że przedmiot umów nie został wykonany w pełnym zakresie, w szczególności kwalifikacje nie zostały włączone do systemu w przewidzianym terminie (odstąpienie k. 81–82).

…Natomiast zgodnie z art. 644 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone , zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

…o dzieło ( art. 635 k.c. , art. 636 k.c. , art. 637 k.c. , art. 644 k.c. ), które znajdą zastosowanie na mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c. Uprawnienie do wyprzedzającego odstąpienia od umowy jest instrumentem, za pomocą którego inwestor/zamawiający może kontrolować terminowość wykonywania czy to robót budowlanych,…

…Zgodnie z art. 644 zd. 1 k.c. , dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Zgodnie z art. 471 k.c. , dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub…

…i miało wady, a więc gdy zastosowanie w sprawie miał art. 644 k.c. do niedokończonego dzieła, a wobec tego gdy na podstawie art. 494 k.c. nie zasądza się zwrotu świadczeń i tym samym wynagrodzenia dla powoda, zwłaszcza gdy ten zachował znaczną część mebli i nie miał zamiaru zwracać ich stosowanie do swojego wezwania,…

…co przyjmujący zamówienie zaoszczędził nie kończąc prac ( art. 644 w związku z art. 656 § 1 k.c. ). Innymi słowy, inwestor ma obowiązek zapłacić za wykonane roboty a wykonawca może zgłaszać dalsze roszczenia o ile poniósł niepokryte w sten sposób koszty w związku z inwestycją.

…nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zastosowanie art. 644 k.c. , a umowa została wypowiedziana z winy powoda, tj. m.in. w związku ze znacznymi opóźnieniami w realizacji zakresu umowy. Po wypowiedzeniu umowy pozwany powierzył prace czerpalne Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) , które wykonała roboty czerpalne o…

…Taka konfiguracja została ustanowiona w dwóch normach – art. 644 k.c. , na który w treści uzasadnienia pozwu powołał się powód, oraz w art. 639 k.c. Pierwszy z przywołanych przepisów stanowił, iż dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.

…S.A. w upadłości likwidacyjnej w T. mogło być wynikające z art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane za zapłatą umówionego wynagrodzenia, możliwe do wykonania w każdej chwili, niezależnie od okoliczności faktycznych oraz przyczyn złożenia przez stronę oświadczenia woli.

Sygn. akt I ACa 865/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Czepiel (spr.) SSA Marek Boniecki SSA Regina Kurek Protokolant: Iwona Mrazek po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2024 r. w Krakowie na rozprawie…

…Powód sprecyzował, że zasadności swego żądania upatruje w odstąpieniu od umowy i art. 644 kc. Na wypadek nieuwzględnienia tego stanowiska jako podstawę żądania powód wskazał art. 471 kc. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W dniu 06.07.2016 r. R. N. i K. T. zawarli umowę, przez którą powód zlecił, a pozwany…

…obiektu; 2. naruszenie prawa materialnego, to jest art. 644 k. c. w zw. z art. 656 § 1 k. c. poprzez zastosowanie tego przepisu w stanie faktycznym sprawy i przyjęcie, że powód skutecznie odstąpił od umowy łączącej strony wnosząc pozew w niniejszej sprawie, co - z uwagi na treść żądania pozwu - świadczyć miało o woli…