Orzeczenia i interpretacje

…Art. 649 (4) § 3 kc stosować można nie tylko wówczas, gdy wykonawca nie wykonuje robót budowlanych z powodu niedostarczenia mu gwarancji zapłaty, ale także w razie wystąpienia innych przeszkód leżących po stronie inwestora, np. nieprzekazania terenu budowy, dokumentacji budowlanej, niedokonania odbioru częściowego, co…

…W świetle art. 649 k.c. stanowią zatem element zobowiązania wykonawcy, za który wynagrodzenie jest już skalkulowane w umówionej cenie. W konsekwencji, poza bezspornym przerobieniem pięciu otworów drzwiowych, strona powodowa nie wykazała, aby zlecono jej wykonanie innych prac dodatkowych.

…W żądaniu tym wskazana została podstawa prawna tego żądania, tj. art. 649³ § 1 w związku z art. 649 (1) k.c. , a nadto kwota żądanej gwarancji - do 100.000 zł brutto. ( dowód :pismo z 08 07 2017r - k. 48 ) W dniu 15 lipca 2017 roku miało miejsce spotkanie stron.

…z projektem stanowiącym integralną część umowy ( art. 649 kc ) oraz inną dokumentacją wymaganą przez właściwe przepisy ( art. 648 § 2 kc ). Dotyczy to również niestosowania się przez wykonawcę do wskazówek inwestora dotyczących wykonywania robót, o ile na podstawie umowy były one dla wykonawcy wiążące ( art. 655 kc )…

Sygn. akt. V GC 113/24 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. domagała się zapłaty od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. zapłaty kwoty 66.443,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi od tej kwoty…

…Już powyższe wykluczało możliwość zastosowania instytucji określonej w art. 649 k.c. Dla porządku należało jednakże wskazać, iż w ocenie Sądu przeszkoda w wykonaniu zobowiązania, a więc wynajęcie innego podmiotu w miejsce powoda, nie dotyczyła bezpośrednio strony pozwanej.

…Tym samym sprawie nie znajdzie zastosowania art. 649 k.c. , albowiem w umowie zawarto katalog prac, które miał wykonać powód i katalog ten ma charakter wyczerpujący, w związku z tym pozwany nie może skutecznie zarzucać, że powód nie wykonał określonych elementów objętych projektem budowalnym, jeśli nie były objęte…

Sygn. akt XVII AmA 7/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Małgorzata Wiliński Protokolant – sekretarz sądowy Magdalena Ratajczyk po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2024 r.…

…647 kc w zw. z art. 65 § 1 i 2 kc w zw. z art 648 § 2 kc i art 649 kc oraz art. 651 kc poprzez nieprawidłowe ustalenie praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane, tj. powoda jako inwestora i pozwanego J. K. jako wykonawcy w kontekście treści umowy, z uwzględnieniem art. 649 kc i art. 651 kc , i w konsekwencji…

VI C 696/21 UZASADNIENIE FAKTY : Powódka D. R. w dniu 22/11/2019 dostała od agenta ubezpieczeniowego przygotowaną tego samego dnia przez pozwanego Towarzystwo (...) S.A. w W. [wówczas działającego pod firmą (...) na (...) S.A. w W. ”] informację o Grupowym (...) . Zgodnie z tą informacją, łączna wysokość wypłaty w…

…nie można również uznać za gwarancje zapłaty (w rozumieniu art. 649 ³§ 1 k.c. ), którą to podstawę odpowiedzialności pozwanej tut. sąd również brał pod rozwagę, niemniej jednak strony procesu reprezentowane przez zawodowych pełnomocników na ewentualną podstawę odpowiedzialności inwestora z tego tytułu nie wskazywały,…

Sygn. akt: I C 109/22 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jank Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Pietkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2023 r. w G. sprawy z…

Sygnatura akt I AGa 109/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dariusz Limiera Protokolant: Karina Frątczak vel Wielgus po rozpoznaniu 29 marca 2023 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy…

Sygn. akt VIII GC 174/20 UZASADNIENIE W pozwie z 26 marca 2020 r. powódka (...) , G. , F. , (...) spółka komandytowa w Ś. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwoty 616.874,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia…

Sygn. akt I C 82/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2023r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2023r. w K. sprawy z powództwa M. S. (…

Sygn. akt I AGa 272/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia SA Bożena Wiklak Protokolant: Dominika Gębka po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2023 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną…

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Agnieszka Baran, Sędziowie sędzia WSA Ewa Izabela Fiedorowicz (sprawozdawca), sędzia WSA Jacek Kaute, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 stycznia 2023 r. sprawy ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w…

Sygn. akt I C 2121/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2023r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 stycznia 2023r. w K. sprawy z powództwa…