Orzeczenia i interpretacje

…Zgodnie zaś z normą art. 656 k.c. , do umowy o roboty budowalne mają odpowiednie zastosowanie niektóre z przepisów o umowie o dzieło. W odpowiedzi pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania.

…od umowy ( art. 560 § 1 i 3 w zw. z art. 638 §1 i art. 656 §1 kc ). Nie ma tu w każdym razie automatyzmu, polegającego na tym, że jeśli roboty mają wady, wynagrodzenie się nie należy, albo jest automatycznie pomniejszane. Wymagane jest po pierwsze złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, a po drugie, udowodnienie…

…to w niniejszej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. w zw. z art. 561 § 1 k.c. dotyczące usuwania wad w okresie rękojmi oraz postanowienia § 10 Umowy. Przyjęcie, że do powstania obowiązku usunięcia przez pozwanego ujawnionych wad konieczne jest sporządzanie przez strony…

…644 k.c. ), które znajdą zastosowanie na mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c. Uprawnienie do wyprzedzającego odstąpienia od umowy jest instrumentem, za pomocą którego inwestor/zamawiający może kontrolować terminowość wykonywania czy to robót budowlanych, czy umowy o dzieło i odpowiednio na podstawie art. 635 k.c. , może…

…Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. , do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…Nie sprzeciwia się temu art. 656 § 1 k.c. W przepisie tym nie przewidziano odpowiedniego stosowania do umowy o roboty budowlane przepisów o umowie o dzieło normujących wynagrodzenie przyjmującego zamówienie tylko dlatego, że założeniem przy uchwalaniu przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane było…

…oświadczenia na podstawie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zlecający wezwał w treści pisma wykonawców do zapłaty kwoty 87.700 zł jako kary umownej naliczonej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy na podstawie paragrafu 14 ust 3 lit 1 umowy ( dowód :pismo z 12 09 2017r wraz z…

…Zgodnie z brzmieniem art. 656 § 1 kc do rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Przepis ten odsyła zatem do art. 638 § 1 kc , który stanowi, że do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

…Podstawę prawną roszczenia stanowi zatem art. 577 k.c. w zw. z art. 638 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. z art. 471 k.c. W świetle zaprezentowanych stanowisk procesowych spór między stronami dotyczył konieczności usunięcia przez pozwaną usterek zgłaszanych przez powoda i odpowiedzialności pozwanej za ich powstanie.

…zaoszczędził nie kończąc prac ( art. 644 w związku z art. 656 § 1 k.c. ). Innymi słowy, inwestor ma obowiązek zapłacić za wykonane roboty a wykonawca może zgłaszać dalsze roszczenia o ile poniósł niepokryte w sten sposób koszty w związku z inwestycją.

…k.c. , art. 58 § 1 i 2 k.c. , 354 k.c. , 640 k.c. w zw. z art. 656 k.c. , 654 k.c. , art. 354 § 1 k.c. oraz art. 119 k.c. w zw. z 439 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 433 pkt 1 – 4 ustawy PZP w zw. z art. 450 ustawy PZP w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw.

…r. powołując się w uzasadnieniu na art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Jednocześnie wezwali pozwanych do niezwłocznego zwrotu nadpłaconych kwot. Oświadczenie to pozwani odebrali 12 sierpnia 2020 r. Na podstawie opinii biegłego sądowego z zakresu budownictwa - T. B. Sąd ustalił, że wartość faktycznie wykonanych…

…stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło ( art. 656 k.c. ). Zgodnie zaś z przedmiotowym odesłaniem, do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży ( art. 638 § 1 k.c. ).

…Sąd Okręgowy przywołał brzmienie art. 656 § 1 k.c. oraz art. 471 k.c. , a następnie wskazał że w jego ocenie strona pozwana w toku procesu nie przedstawiła wystarczających dowodów dla obalenia domniemania, iż szkoda powstała z przyczyn od niej niezależnych.

…Jako drugą podstawę prawną dochodzonego roszczenia wskazał art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 637 § 1 k.c. , czyli przepisy dot. rękojmi za wady. Dnia 5 września 2022 r. został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym zobowiązano pozwanego do zapłaty na rzecz powoda kwoty 30 000 zł wraz z odsetkami…

…prac mimo znacznego przekroczenia terminu na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. Powodowie jako przyczynę wskazali też nieprawidłowe wykonywanie umowy co również stanowiło podstawę odstąpienia w myśl art. 656 § 1 k.c. w zw.

…Mając jednakże na uwadze, iż art. 656 § 1 k.c. nakazuje stosować m.in. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową w sposób odpowiedni przepisy dotyczące umowy o dzieło, rozważenia wymagało czy…

…z każdej branży (§ 9 umowy); 10) art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż pozwany nie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy jakim było kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego tak dalece,…

…dla umów o roboty budowlane w art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy…