Orzeczenia i interpretacje

…piśmie w imieniu przedsiębiorcy; art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz 638 § 1 k.c. w zw. z art. 98 k.c. poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, które doprowadziło do przyjęcia, że powódka zgłosiła Zobowiązanemu wadliwe wykonanie robót budowlanych oraz wezwał do ich usunięcia, a…

…637 k.c. (umowa o dzieło lub poprzez odesłanie zawarte w art. 656 § 1 k.c. -umowa o roboty budowlane) w brzmieniu sprzed nowelizacji, który stanowił, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym…

…Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem…

…z uwzględnieniem istnienia wad ( art. 560 § 3 kc w zw. z art. 656 kc i art. 638 kc ) (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019r., V AGa 18/19, L. ). W rozpatrywanym przypadku łączna wartość wykonanych przez powoda prac powinna zostać zatem pomniejszona o kwotę związaną ze spoinowaniem i…

…(c), (e) Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ( wydruk komunikatu ze strony (...) – k. 141, pismo GDDKiA z 24.07.2012 r. – k. 2513-2521 ). Pismem z dnia 27 lipca 2012 r. powodowie złożyli wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy podwykonawczej na podstawie § 14 ust. 2 pkt a) i § 14 ust. 2…

Sygn. akt V ACa 213/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2021r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Grzegorz Stojek (spr.) Sędziowie: SA Grzegorz Misina SA Katarzyna Żymełka Protokolant: Anna Fic-Bojdoł po rozpoznaniu w dniu 20 października 2021r. w…

…Sąd Rejonowy odwołując się do przepisów art. 656 § 1, 556, 563 i 560 § 4 w zw. z art. 638 § 1 k.c. podkreślił w szczególności, że brak było po stronie pozwanych właściwego dla reżimu rękojmi oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy też dotyczącego obniżenia ceny, dlatego też nie było możliwości uwzględnienia…

…Zgodnie z art. 656 § 1 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu…

…o dzieło), stosowanymi w oparciu o odesłanie zawarte w art. 656 k.c. w kodeksie cywilnym . Zgodnie z art. 636 § 1 k.c. , jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

…Przez odesłanie z art. 656 § 1 k.c. możliwe jest zaś zastosowanie odpowiednich przepisów umowy o dzieło. Zasadność powództwa należało, oceniać w kontekście tych właśnie przepisów. W niniejszej sprawie powódka wywodziła swoje roszczenie z okoliczności odstąpienia przez pozwaną od umowy, które to odstąpienie w ocenie…

…tych robót ( art. 560 kc w związku z art. 638 § 1 kc i art. 656 § 1 kc ), jak i podstawę roszczenia odszkodowawczego z tytułu nienależytego wykonania umowy ( art. 471 kc w związku z art. 566 § 1 kc ). Powódka domagała się również zwrotu kosztów zakupu płytek do łazienki z deszczownicą w kwocie 3.283,20 zł, które…

…za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia powodowej spółki; - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. poprzez ich zastosowanie i uznanie, iż stronie pozwanej ad.1) nie przysługiwało uprawnienie do zlecenia wykonawstwa zastępczego naprawy wadliwej palisady, pomimo tego, że powodowa spółka została skutecznie wezwana do…

…potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze wierzytelności powoda.

…umowy o roboty budowlane w trybie art. 635k .c. w zw. z art. 656 k.c. z przyczyn za które pozwana nie odpowiadała.( §7 ust.2c) umowy). Zarzuty apelacji w zakresie naruszenia art. 233§1 k.p.c. koncentrowały się na zakwestionowaniu ustaleń i oceny Sądu Okręgowego wskazującej, iż to powódka ponosiła odpowiedzialność za…

…go przez zamawiającego ( art. 642 § 1 w związku z art. 656 § 1 k.c. ) -por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r. II CSK 15/16 niepubl. Należy jednak podkreślić, że przez "obiekt" w rozumieniu art. 647 k.c. rozumie się każdy zmaterializowany rezultat robót budowlanych (por. wyrok Sądu Najwyższego…