Orzeczenia i interpretacje

…apelacyjnych naruszenia art. 637, art. 647, art. 654 i art. 656 k.c. stwierdzając, że przepisy te nie mają zastosowania w sprawie wobec nieistnienia ważnej umowy, z której wynikałby obowiązek powoda wykonania prac remontowych objętych fakturą nr 12/2006, uznał jednak, że zaskarżony wyrok z innych względów podlega…

…Pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. pozwana rozwiązała umowę na podstawie art. 635 w związku z art. 656 § 1 k.c. z powodu niemożności dotrzymania terminu wykonania umowy (30 listopada 2007 r.), co stanowiło – jej zdaniem – także okoliczność przewidzianą w § 19.1 i 6 umowy.

Sygn. akt: KIO 1714/10 WYROK z dnia 27 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Grupę 3J S.A., ul. śagańska 19, 04-713 Warszawa od czynności…

…Zamawiający bezsprzecznie w ramach obowiązków nałożonych przepisem art. 640 K.c. w związku z art. 656 K.c., znajdujących zastosowanie poprzez art. 14 ustawy Pzp, ma obowiązek współdziałać przy realizacji robót, a więc ustanowić nadzór, który będzie zdolny reagować w szybkim terminie na zgłoszone przeszkody w…

…z uprawnień przewidzianych art. 637 k.c. w związku z art. 656 k.c. Nie została wyłączona możliwość zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 471 k.c. Uprawnienia te łączą się z oddzielnymi reżimami odpowiedzialności wykonawcy, co wymagało wskazania, do której z nich odnosi się oświadczenie zamawiającego…

…do umowy na wykonanie robót budowlanych, bowiem w świetle art. 656 § 1 Kc stasowanie przepisów regulujących umowę o dzieło do umowy o wykonywanie robót budowlanych zostało zawężone do niektórych kwestii, takich jak: skutki opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania…

…przy umowie o robotach budowlanych na podstawie art. 656 § 1 K.c. Zatem twierdzenie odwołującego, że określone w umowie przypadki możliwości odstąpienia od niej wykluczają się, nie polega na prawdzie, f) żądanie odwołującego dotyczące wykreślenia § 21 ust. 1 pkt 9 umowy – zostało uwzględnione i w tym zakresie…

…żądania obniżenia wynagrodzenia (art. 637 § 2 w związku z art. 656 § 1 k.c.). Strony nie doszły jednak w tym zakresie do porozumienia. Sąd Apelacyjny przyjął, że powód nie może domagać skutecznie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie fasady słupowo-ryglowej (tzw. bulaja) w kwotach 6.781,43 zł z faktury nr 2/2002 i 56.120…

TezaW razie zapłaty przez gwaranta gwarantariuszowi sumy gwarancyjnej, mimo braku uzasadnienia materialnoprawnego w stosunku podstawowym, rozliczenie korzyści majątkowej następuje między stronami tego stosunku.