Spis treści ustawy
Art. 7 ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
zmieniony Obecne brzmienie obowiązuje od 14.04.2026 (Dz.U. 2026 poz. 426).
Co się zmieniło
… przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 46 albo art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20232025 r. poz. 12701483, 1844 i 12731846 oraz z 2026 r. poz. 426).
3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki … publiczno-prywatnym przepisów art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437-–440, art. 443, art. 447 oraz art. 463-–465 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -–Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
4. Do odpowiedzialności … 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-– Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
5. Jeżeli jest planowane …
Aktualne brzmienie
Art. 7.
1.Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.
2.Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu przedsięwzięcia.
2a.Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 6 albo art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426).
3.Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a.
3a.Do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym przepisów art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437–440, art. 443, art. 447 oraz art. 463–465 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
4.Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisów art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
5.Jeżeli jest planowane pobieranie opłat od użytkowników przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa maksymalną wysokość tych opłat oraz warunki ich zmiany.
Zapytaj o swoją sytuację
5 wyjaśnień za darmo. Logowanie przez Google albo e-mail, bez hasła i bez karty.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 26.10.2026, tekst z 7.04.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗, otwórz w wyszukiwarce, zgłoś błąd.
Powiązane przepisy
- art. 2 pkt 2 definicjapartner prywatny – przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego;
- ustawa o efektywności energetycznej art. 7 ust. 6 wyjątek z innego przepisuW sprawach nieuregulowanych w ustawie, do umów o poprawę efektywności energetycznej, finansowanych w całości lub w części przez dostawcę usług związanych ze zużyciem energii, w tym trybu wyboru tego dostawcy, stosuje się…
- art. 14 ust. 1 odesłanieUmowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.
- art. 14 ust. 1a odesłanieUmowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w po…
- Prawo zamówień publicznych art. 95 odesłanieZamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie sto…
- Prawo zamówień publicznych art. 436 pkt 3 odesłaniełączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;
- Prawo zamówień publicznych art. 436 pkt 4 odesłaniew przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy:
- Prawo zamówień publicznych art. 437 odesłanieUmowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera również postanowienia dotyczące:
- Prawo zamówień publicznych art. 443 odesłanieZamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- Prawo zamówień publicznych art. 447 odesłanieW przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:
- Prawo zamówień publicznych art. 463 odesłanieUmowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny …
- Prawo zamówień publicznych art. 445 ust. 1 odesłanieWykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Orzeczenia i interpretacje 8
Powołują ten przepis: 2 orzeczeń sądów powszechnych, SN i TK (SAOS) i 6 orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA); najnowsze. Sąd Najwyższy tylko do 2016 r.; orzeczenia sądów administracyjnych dochodzą stopniowo, od najnowszych.
- Wyrok WSA w Krakowie z 24 listopada 2022 r., I SA/Kr 611/22
- Wyrok SA w Białymstoku z 21 czerwca 2021 r., I AGa 141/20
- Wyrok NSA z 28 października 2016 r., II GSK 709/15
- Wyrok SO w Bielsku-Białej z 28 lipca 2016 r., II Ca 196/16
- Wyrok WSA w Opolu z 29 grudnia 2014 r., I SA/Op 825/14
- Wyrok NSA z 17 czerwca 2014 r., II GSK 610/13
- Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 4 lipca 2013 r., II SA/Go 472/13
- Wyrok WSA w Opolu z 11 stycznia 2013 r., I SA/Op 445/12
Wszystkie (8) z filtrami według źródła, roku i sądu, szukaj w ich treści
Historia zmian
5 brzmień, obecne od 14.04.2026
… przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 46 albo art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20232025 r. poz. 12701483, 1844 i 12731846 oraz z 2026 r. poz. 426).
3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki … publiczno-prywatnym przepisów art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437-–440, art. 443, art. 447 oraz art. 463-–465 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -–Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
4. Do odpowiedzialności … 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-– Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
5. Jeżeli jest planowane …
… prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a.
3a. Do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym przepisów art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437-440, art. 443, art. 447 oraz art. 463-465 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie …
… od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnegoprzedsięwzięcia.
2a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w … partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a.
4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisuprzepisów art. 141 ustawy445 ust. 1, o której mowa w art. 4 ust452 i art. 2,453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
5. Jeżeli jest planowane pobieranie opłat od użytkowników przedsięwzięcia przez partnera prywatnego, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym …
… faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.
2a. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może wyodrębniać w ramach wynagrodzenia partnera prywatnego wysokość płatności ponoszonych przez podmiot publiczny na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia, spełniających przesłanki wydatków majątkowych w rozumieniu art. 124 ust. 4 albo art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273).
3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki … partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. …
Odsyłają tu 4
- Prawo probiercze art. 27 ust. 2
- ustawa o efektywności energetycznej art. 7 ust. 6 do art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 2
- ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym art. 2 pkt 7 lit. c do art. 7 ust. 1
- ustawa o VAT art. 108a ust. 1e do art. 7 ust. 1
Odsyła do 20
- ustawa o finansach publicznych art. 124 ust. 6 definicja
- ustawa o finansach publicznych art. 236 ust. 4 definicja
- ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 14 ust. 1 odesłanie
- ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 14 ust. 1a odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 95 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 436 pkt 3 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 436 pkt 4 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 437 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 443 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 447 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 463 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 445 ust. 1 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 452 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 453 odesłanie
- ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 7 ust. 5 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 438 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 439 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 440 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 464 odesłanie
- Prawo zamówień publicznych art. 465 odesłanie