Art. 76 ust. 4 Prawo budowlane
Aktualne brzmienie
4.Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 5.10.2026, tekst z 10.09.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗ · otwórz w wyszukiwarce · kanał Atom · zgłoś błąd
Zapytaj o swoją sytuację
5 wyjaśnień za darmo. Logowanie przez Google albo e-mail, bez hasła i bez karty.
Powiązane przepisy
- art. 3 pkt 1 definicjaobiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów…
- art. 3 pkt 7 definicjarobotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
- art. 76 ust. 1 zasada ogólnaOrgan, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:
- art. 74 odesłaniePostępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.
Orzeczenia i interpretacje (7)
Powołują ten przepis: 1 orzeczeń sądów powszechnych, SN i TK (SAOS) i 6 orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA); najnowsze. Sąd Najwyższy tylko do 2016 r.; orzeczenia sądów administracyjnych dochodzą stopniowo, od najnowszych.
- Uzasadnienie SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z 9 kwietnia 2025 r., II K 1378/23
- Wyrok WSA w Poznaniu z 8 lipca 2020 r., III SA/Po 444/19
- Wyrok WSA w Rzeszowie z 5 września 2018 r., II SA/Rz 538/18
- Wyrok NSA z 20 maja 2014 r., II OSK 146/13
- Wyrok NSA z 26 lutego 2014 r., II OSK 2315/12
- Wyrok WSA w Poznaniu z 26 kwietnia 2012 r., IV SA/Po 1135/11
- Wyrok WSA w Łodzi z 25 października 2010 r., II SA/Łd 531/10
Wszystkie (7) z filtrami według źródła, roku i sądu · szukaj w ich treści
Historia zmian
6 brzmień, obecne od 1.01.2016
… budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych,;
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami …
… skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organuorganu nadzoru budowlanegojako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub … przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby,rzeczoznawcyrzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
3. Do …
… przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych,
3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.3) osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryz …
… lub mienia;
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o którym mowa w art. 81 ust. 1, oraz zainteresowany naczelny organ administracji rządowej właściwy w sprawach specjalistycznego nadzoru budowlanego.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: …
… niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,;2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej Głównego … w art. 81 ust. 1, oraz zainteresowany naczelny organ administracjipaństwowejrządowejwłaściwy w sprawach specjalistycznego nadzoru budowlanego.
2. W … inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego,;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów …
Odsyła do (1)
- Prawo budowlane art. 74 odesłanie