Art. 656 § 2 Kodeks cywilny
Aktualne brzmienie
Prostym językiem
Przepis dotyczy umowy o roboty budowlane. Do opóźnienia wykonawcy, wadliwego wykonania robót, rękojmi za wady oraz odstąpienia od umowy przez inwestora stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Oznacza to, że prawa i obowiązki stron w tych sytuacjach są takie same jak przy umowie o dzieło.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie powyższego przepisu. Wiążący jest tekst przepisu.
Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 5.10.2026, tekst z 25.06.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗ · otwórz w wyszukiwarce · kanał Atom · zgłoś błąd
Zapytaj o swoją sytuację
5 wyjaśnień za darmo. Logowanie przez Google albo e-mail, bez hasła i bez karty.
Powiązane przepisy
- art. 656 § 1 zasada ogólnaDo skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do…
Orzeczenia i interpretacje (33)
Powołują ten przepis: 32 orzeczeń sądów powszechnych, SN i TK (SAOS) i 1 orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA); najnowsze. Sąd Najwyższy tylko do 2016 r.; orzeczenia sądów administracyjnych dochodzą stopniowo, od najnowszych.
- Wyrok SA w Krakowie z 12 września 2019 r., I AGa 7/19
- Uzasadnienie SA w Rzeszowie z 16 kwietnia 2018 r., I AGa 28/18
- Wyrok SO w Rzeszowie z 21 marca 2018 r., VI GC 64/16
- Wyrok SA w Warszawie z 21 września 2017 r., I ACa 906/16
- Wyrok SA w Katowicach z 14 września 2017 r., I ACa 340/17
- Wyrok SA w Szczecinie z 11 maja 2017 r., I ACa 107/17
- Uzasadnienie SO w Bydgoszczy z 31 stycznia 2017 r., VIII Ga 73/16
- Wyrok SO w Szczecinie z 9 listopada 2016 r., VIII GC 189/14
- Wyrok SA w Szczecinie z 9 listopada 2016 r., I ACa 516/16
- Wyrok SR Szczecin-Centrum w Szczecinie z 20 września 2016 r., XI GC 155/16
Wszystkie (33) z filtrami według źródła, roku i sądu · szukaj w ich treści