Art. 656 Kodeks cywilny

Stan prawny na 4.10.2026·Źródło: ELI / Sejm RP, oficjalny PDF ↗

Aktualne brzmienie

Art. 656.

§ 1.Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

§ 2. (uchylony)

Prostym językiem

Przepis dotyczy umowy o roboty budowlane. Do opóźnienia wykonawcy, wadliwego wykonania robót, rękojmi za wady oraz odstąpienia od umowy przez inwestora stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Oznacza to, że prawa i obowiązki stron w tych sytuacjach są takie same jak przy umowie o dzieło.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie powyższego przepisu. Wiążący jest tekst przepisu.

Tekst ujednolicony ISAP, stan prawny na 4.10.2026, tekst z 25.06.2026. Wiążący jest tekst ogłoszony w Dzienniku Ustaw: oficjalny PDF ↗ · otwórz w wyszukiwarce · kanał Atom · zgłoś błąd

Zapytaj o swoją sytuację

5 wyjaśnień za darmo. Logowanie przez Google albo e-mail, bez hasła i bez karty.

Orzeczenia i interpretacje (1419)

Powołują ten przepis: 1417 orzeczeń sądów powszechnych, SN i TK (SAOS) i 2 orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA); najnowsze. Sąd Najwyższy tylko do 2016 r.; orzeczenia sądów administracyjnych dochodzą stopniowo, od najnowszych.

VIII Ga 179/25 COMMON_COURT · 29.04.2026
VII Ga 312/25 COMMON_COURT · 27.03.2026
VIII GC 996/25 COMMON_COURT · 9.03.2026
I C 282/25 COMMON_COURT · 24.02.2026
XI GC 569/24 COMMON_COURT · 26.01.2026
VII GC 176/24 COMMON_COURT · 21.01.2026
I C 984/22 COMMON_COURT · 7.11.2025
V GC 808/25 COMMON_COURT · 29.10.2025
VIII GC 1317/23 COMMON_COURT · 25.08.2025
IV GC 1119/24 COMMON_COURT · 26.06.2025

Wszystkie (1419) z filtrami według źródła, roku i sądu · szukaj w ich treści